ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ по преддоговорному спору (подряд на капстроительство) +-------------------------------------------------------------------+ ¦ Реквизиты Подрядчика ¦ В Арбитражный суд ¦ ¦ (вышестоящий орган, ¦ Истец:______________________ ¦ ¦ наименование строительной ¦ (наименование Подрядчика) ¦ ¦ организации, почтовый ¦ ____________________________ ¦ ¦ адрес, телефон) ¦ (почтовый адрес, расчетный ¦ ¦ Дата, исходящий номер ¦ счет N____ в _______________ ¦ ¦ ¦ отделении банка. ¦ ¦ ¦ Ответчик:___________________ ¦ ¦ ¦ (наименование организации ¦ ¦ ¦ Заказчика) ¦ ¦ ¦ почтовый адрес, расчетный счет ¦ ¦ ¦ N______ в ___________________ ¦ ¦ ¦ отделении банка. ¦ +-------------------------------------------------------------------+ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ по преддоговорному спору (сумма договора ___________ рублей) При заключении нами договора на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______20__ г. с ___________ (наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших разногласий "___"________20__г. стороны к соглашению по содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли. Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае непредставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в размере ______ рублей за каждый день просрочки." Заказчик _______________ (наименование организации Заказчика) предлагает установить за нарушение срока предоставления измененной рабочей документации штраф в размере ______ рублей за каждый день просрочки. Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в размере _____ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 абзац 2 Особых условий к договору N_____ от "___"____20__ г. в нашей редакции. Приложение: 1. Копия договора на строительство ________________________________ (наименование объекта) от "___"_____20__ г. 2. Копия Особых условий к договору от "___"______20__ г. N______. 3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N____ от "____"_______20__ г. 4. Копия препроводительного письма от "___"_______20___г. 5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от "___"____20__ г. со штемпелем почтового отделения от "___"______20__ г. 6. Копия протокола согласования разногласий от "___"_____20__ г. по особым условиям к договору N____ от "___"______20__ г. 7. Почтовая квитанция от "___"____20__ г. об отправке Ответчику копии заявления в Госарбитраж. 8. Платежное поручение от "___"______20__ г. N____ на уплату госпошлины. Подрядчик (должность, Ф.И.О. руководителя) (подпись) М.П.